Aannemersvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aannemingsovereenkomsten van Mandoc BV en maken integraal deel uit van elke overeenkomst.

 

 2. Overeenkomst

 

Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van offerte of contract.

 

Plannen, lastenboeken en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

 

 3. Prijs en herziening

 

Prijzen kunnen herzien worden bij:

 

* stijging van grondstoffen

* wijzigingen in lonen

* onvoorziene omstandigheden

 

Meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd.

 

 4. Uitvoering en termijnen

 

Termijnen zijn indicatief.

 

Vertraging door overmacht, weer, of derden geeft geen recht op schadevergoeding.

 

5. Betalingsmodaliteiten

 

Tenzij anders overeengekomen:

 

* voorschot bij aanvang

* tussentijdse facturatie volgens vordering

* saldo bij oplevering

 

Niet-betaling geeft recht op opschorting van werken.

 

 6. Oplevering

 

De werken worden geacht voorlopig opgeleverd te zijn bij ingebruikname of bij gebrek aan protest binnen 8 dagen.

 

Definitieve oplevering volgt na herstel van eventuele gebreken.

 

 7. Aansprakelijkheid en risico

 

De klant draagt het risico van de werf vanaf aanvang tot oplevering, tenzij anders bepaald.

 

Mandoc BV is enkel aansprakelijk voor directe schade.

 

8. Asbest en verborgen gebreken

 

Niet-gekende asbest of verborgen gebreken worden beschouwd als meerwerk.

 

Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

 9. Onderaannemers

 

Mandoc BV heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

 

 10. Stopzetting werken

 

Bij wanbetaling of contractbreuk kan Mandoc BV de werken stopzetten zonder schadevergoeding.

 

 11. Overmacht

 

In geval van overmacht wordt de uitvoering opgeschort zonder aansprakelijkheid.

 

12. Geschillen

 

Belgisch recht is van toepassing.

Enkel de rechtbank van de zetel van Mandoc BV is bevoegd.